隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

工程合同書 工地承包工程合同書篇一

承包單位： （以下簡稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及本工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。

一、工程概況： 工程

建筑面積： 平方米 建筑高度： 米

建筑層數(shù)： 層 結(jié)構(gòu)類型：框架（磚混）

二、承包范圍與內(nèi)容：

室內(nèi)的地磚、廚房、衛(wèi)生間鑲貼墻磚及材料運輸。

三、承包方式：包人工費 。

四、承包價格：按實貼面積計算墻面元／m2；地面 元/m2。

五、工程期限：從 年 月 日

到 年 月 日結(jié)束（遇不可抗力順延工期，若無故拖延一天，罰款1000元）。

六、付款方式：工程結(jié)束付工程造價的80%，交工后一個月內(nèi)付15%，余下5%維修期滿付清（建立身份證復印件式臺賬，人及證件必須相符，本人簽字并按手印）。

七、質(zhì)量要求：

1、乙方承包的分項工程按國家質(zhì)量標準驗收，必須達到合格或優(yōu)良工程驗收標準。

2、乙方必須嚴格按圖施工，按規(guī)范施工，按現(xiàn)場技術人員制訂的方案施工，聽從現(xiàn)場技術人員的指揮，積極主動配合其它工種人員的工作。

3、根據(jù)甲方提供的材料尺寸，按規(guī)范要求排磚、拼縫、鑲貼，表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。

4、因乙方原因?qū)е鹿こ踢_不到規(guī)范、標準要求，造成返工所發(fā)生材料及人工費等經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方不予計算工作量。工期不予順延，情節(jié)嚴重的，甲方有權(quán)終止合同。

八、機具的控制：甲方提供垂直運輸機械，其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。

九、安全要求：工人必須持證上崗，進工地前必須經(jīng)過安全教育培訓操作，必須按照國家安全施工規(guī)范標準要求施工，禁止違章作業(yè)，否則出現(xiàn)工傷事故，全部由乙方負責。

十、違約責任：

1、由于乙方原因，造成停工或窩工延誤的，每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。

2、乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的建筑物及設施，如造成損失照價賠償。

3、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時， 應通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

十一、 其他約定：

1、乙方應自覺愛護甲方施工現(xiàn)場內(nèi)的機械、工器具等其他財產(chǎn)且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任，如有破壞將追究其相關責任，工作完成后需及時清理場地；做到在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約材料，合理利用材料，杜絕浪費，如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結(jié)算中扣除。

2、其它未盡事宜，甲、乙方隨時協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，作為本合同附件。

3、本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí) 份，本合同自簽訂之日起至結(jié)束內(nèi)有效，待工程結(jié)束后自動作廢。

甲方： 乙方：

法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

年 月 日 年 月 日

工程合同書 工地承包工程合同書篇二

發(fā)包單位： （以下簡稱甲方）

承包單位： （以下簡稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及本工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。

一、工程概況： 工程

建筑面積： 平方米 建筑高度： 米

建筑層數(shù)： 層 結(jié)構(gòu)類型：框架（磚混）

二、承包范圍與內(nèi)容：

室內(nèi)的地磚、廚房、衛(wèi)生間鑲貼墻磚及材料運輸。

三、承包方式：包人工費 。

四、承包價格：按實貼面積計算墻面元／m2；地面 元/m2。

五、工程期限：從 年 月 日

到 年 月 日結(jié)束（遇不可抗力順延工期，若無故拖延一天，罰款1000元）。

六、付款方式：工程結(jié)束付工程造價的80%，交工后一個月內(nèi)付15%，余下5%維修期滿付清（建立身份證復印件式臺賬，人及證件必須相符，本人簽字并按手印）。

七、質(zhì)量要求：

1、乙方承包的分項工程按國家質(zhì)量標準驗收，必須達到合格或優(yōu)良工程驗收標準。

2、乙方必須嚴格按圖施工，按規(guī)范施工，按現(xiàn)場技術人員制訂的方案施工，聽從現(xiàn)場技術人員的指揮，積極主動配合其它工種人員的工作。

3、根據(jù)甲方提供的材料尺寸，按規(guī)范要求排磚、拼縫、鑲貼，表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。

4、因乙方原因?qū)е鹿こ踢_不到規(guī)范、標準要求，造成返工所發(fā)生材料及人工費等經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方不予計算工作量。工期不予順延，情節(jié)嚴重的，甲方有權(quán)終止合同。

八、機具的控制：甲方提供垂直運輸機械，其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。

九、安全要求：工人必須持證上崗，進工地前必須經(jīng)過安全教育培訓操作，必須按照國家安全施工規(guī)范標準要求施工，禁止違章作業(yè)，否則出現(xiàn)工傷事故，全部由乙方負責。

十、違約責任：

1、由于乙方原因，造成停工或窩工延誤的，每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。

2、乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的建筑物及設施，如造成損失照價賠償。

3、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時， 應通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

十一、 其他約定：

1、乙方應自覺愛護甲方施工現(xiàn)場內(nèi)的機械、工器具等其他財產(chǎn)且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任，如有破壞將追究其相關責任，工作完成后需及時清理場地；做到在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約材料，合理利用材料，杜絕浪費，如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結(jié)算中扣除。

2、其它未盡事宜，甲、乙方隨時協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，作為本合同附件。

3、本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí) 份，本合同自簽訂之日起至結(jié)束內(nèi)有效，待工程結(jié)束后自動作廢。

甲方： 乙方：

法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

年 月 日 年 月 日

工程合同書 工地承包工程合同書篇三

合同編號：

購貨單位：(以下簡稱甲方)供貨單位：(以下簡稱乙方)

為了增強甲乙雙方的責任感，加強經(jīng)濟核算，提高經(jīng)濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條材料品牌名稱

規(guī)格數(shù)量

單價交付時間

合計人民幣金額(大寫)

第二條產(chǎn)品的質(zhì)量標準，按下列第()項執(zhí)行：

(1)按國家標準執(zhí)行;

(2)無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執(zhí)行;

(3)無國家和部頒標準的，按企業(yè)標準執(zhí)行;

(4)沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執(zhí)行。產(chǎn)品標準名稱和編號

第三條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

1.產(chǎn)品的交貨單位：

2.交貨方法，按下列第()項執(zhí)行：

1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。重復訂單，____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。

九、雙方的權(quán)利和義務：

1、如果供應的貨物行情有較大幅度的變化，經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價格對供貨產(chǎn)品的價格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成，仍按原條款執(zhí)行。

2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。

3、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關的國家、行業(yè)或企業(yè)標準，并隨貨附帶生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、化驗報告等手續(xù)。

4、甲方應在乙方所送的貨物到達后及時進行質(zhì)量檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應承擔甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)。

5、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)，此責任不因甲方已進行質(zhì)量監(jiān)測而免除。

6、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應賠償甲方違約金_________元。

7、雙方都應保守對方的商業(yè)機密。

十、補充協(xié)議：___________________________________.

十一、特別聲明條款：_____________________________.

十二、合同有效期：________年____月____日起至20________年____月____日止。

十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十四、合同簽訂地：

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶行：開戶行：

賬號：賬號：

日期：________年____月____日

工程合同書 工地承包工程合同書篇四

甲方：

乙方：

就北京青龍湖國際會展酒店項目(以下簡稱"酒店項目")工程造價咨詢服務事宜，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、工程量清單計價規(guī)范、20xx北京市建設工程預算定額等國家法律及工程造價政策法規(guī)，參照《建設項目全過程造價咨詢規(guī)程》(ceca/gc 4__20xx)，本著公平、自愿、互利原則，結(jié)合酒店項目的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商一致，簽訂本合同。

1.1、工程名稱：北京青龍湖國際會展酒店

1.2、工程地點：北京豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)

1.3、工程規(guī)模：北京青龍湖國際會展酒店工程建筑面積約85647㎡，其中：地上建筑面積約59345㎡，地下建筑面積約26302㎡。

本合同約定，酒店項目造價咨詢服務為：全過程造價服務。具體分如下階段：

2.1、投資估算階段;

2.2、施工圖預算階段;

2.3、招投標服務階段;

2.4、施工過程造價控制階段;

2.5、竣工驗收決算階段;

2.6、施工圖紙審查和設計方案造價控制階段;

2.7、其他服務：設計、監(jiān)理、施工單位備案招標文件合同編制;

乙方按本合同第二條造價咨詢服務階段約定，根據(jù)甲方提供的酒店項目用地紅線范圍內(nèi)已完成及未來完成的施工設計圖紙內(nèi)容，向甲方提供如下造價咨詢服務：

3.1、投資估算咨詢服務內(nèi)容

參照《建設項目投資估算編審規(guī)程》(ceca/gc1__20xx)和施工圖設計圖紙，以及甲方具體要求編制酒店項目投資估算報告，包括主體結(jié)構(gòu)、二次結(jié)構(gòu)砌筑抹灰、室內(nèi)外精裝修、機電工程、特種設備(電梯、智能化控制設備等)、特種工程部位(游泳池、廚房、洗衣房等)、室外配套工程、園林綠化景觀工程、設備采購、酒店運營物品采購等酒店項目全部投資內(nèi)容。上述投資估算報告在20xx年2月8日前完成。

3.2、施工圖預算咨詢服務內(nèi)容

3.2.1、施工圖預算定額計價服務內(nèi)容

甲方已與酒店項目總承包施工單位簽訂施工協(xié)議(詳見《北京青龍湖國際會展酒店施工總承包協(xié)議書》)，乙方根據(jù)上述施工協(xié)議約定和施工圖設計圖紙，編制施工圖預算。上述施工圖預算報告在20xx年3月15日前完成，并根據(jù)現(xiàn)場施工方案及價格確認及時完成施工圖預算的補充編制工作。酒店項目采用施工圖預算定額計價的，乙方應按甲方與第三方簽訂的合同要求及時完成定額預算編制工作。

3.2.2、施工圖預算工程量清單計價服務內(nèi)容

酒店項目采用施工圖預算工程量清單計價的，乙方應按甲方與第三方簽訂的合同要求及時完成工程量清單預算編制工作。甲方在室內(nèi)外精裝修、機電安裝、設備采購、酒店運營物品采購等計價上將更多采用工程量清單方式，具體以甲方要求為準。

3.3、招投標咨詢服務內(nèi)容

根據(jù)附件《北京青龍湖國際會展酒店項目綜合計劃》(下稱"綜合計劃")計劃內(nèi)容和時間要求，以及甲方的其他要求，按時完成招投標咨詢服務。具體完成時間參照綜合計劃要求，乙方承諾在人力、物力上資源充足，合理安排造價咨詢服務人員，確保滿足甲方總體招標、施工進度要求。

3.3.1、招標文件和合同編制

1、招標文件編制：乙方提出完整的招標文件和要求，乙方負責招標文件中經(jīng)濟文件的編制，乙方負責匯總甲方或甲方委托的顧問公司編寫的技術管理文件，并負責將上述文件統(tǒng)一審核編制，形成完整合格包含技術、經(jīng)濟、管理內(nèi)容的招標文件報告，報甲方最終確認。

2、合同文件編制：乙方提出完整的合同文件和要求，乙方負責合同文件中經(jīng)濟條款的編制，乙方負責匯總甲方或甲方委托的顧問公司編寫的技術管理條款，并負責將上述條款統(tǒng)一審核編制，形成完整合格包含技術、經(jīng)濟、管理內(nèi)容的合同文件，報甲方最終確認。

3.3.2、工程量清單預算編制

根據(jù)招標文件的具體要求、《建設項目施工圖預算編審規(guī)程》(ceca/gc 5__20xx)和甲方的要求，編制相應工程內(nèi)容的工程量清單，該清單滿足招投標需要，在某些機電工程上因存在圖紙不夠完善或存在設計變更，故工程量計算盡量準確(結(jié)算時準確復核)，某些項目在施工圖紙深度不夠的情況下應采用模擬清單。乙方在工程量清單編制后投標工作完成前，應向甲方密封提供該項工程的合理造價標底，在造價標底編制上要求材料設備單價、人工費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、稅金等所有構(gòu)成工程單價的內(nèi)容要符合工程實際情況和市場合理價格水平，盡量不出現(xiàn)遺漏內(nèi)容從而導致計價結(jié)算沒有依據(jù)。

3.3.3、招標答疑及回復

對招投標過程中各投標單位提出的問題，乙方應及時向甲方提出書面回復意見。協(xié)助甲方進行資格預審。

3.3.4、評標、清標工作

對投標單位的投標文件進行合理性分析，特別是經(jīng)濟文件投標內(nèi)容，對主要材料、輔助材料、設備等用量較大的項目要嚴格審查，避免不平衡報價，確保總體價格合理，有效控制造價。乙方應向甲方及時提出評標、清標工作書面報告。

3.4、施工過程造價控制咨詢服務內(nèi)容

對施工過程中發(fā)生的施工組織設計方案審定、技術措施方案、設計變更、工程洽商、現(xiàn)場簽證等內(nèi)容應及時審定(該類技術文件需由甲方提供書面資料)，必要時進行現(xiàn)場核實(協(xié)助監(jiān)理、甲方、施工單位共同進行)。確保在施工過程中發(fā)生的可能影響造價的所有內(nèi)容和因素均有記錄和確認，形成文字、影像等相關資料，在竣工決算時均有據(jù)可查，有效進行施工過程造價控制。施工過程造價控制要求每半個月與甲方進行小結(jié)匯報一次，每個月匯總一次，

形成月度造價控制報告，對此甲乙雙方應指定專人負責。

3.5、竣工決算咨詢服務內(nèi)容

參照《建設項目工程結(jié)算編審規(guī)程》(ceca/gc 3__20xx)和3.1至3.4形成的報告文件，進行分階段結(jié)算，要求乙方在該項目完成兩個月內(nèi)完成分階段結(jié)算報告，項目竣工后三個月內(nèi)完成竣工決算。在甲方與乙方完成階段性結(jié)算和竣工決算報告審核后，及時與施工方、材料設備供應方等進行核對、結(jié)算和決算工作。

3.6、施工圖紙審查和設計方案造價控制咨詢服務內(nèi)容

3.6.1、施工圖紙審查

乙方根據(jù)造價經(jīng)驗，在20xx年2月8日前配合監(jiān)理、甲方完成施工圖紙審查，對不合理的設計和對造價影響較大的內(nèi)容從造價的角度提出合理化建議。

3.6.2、設計方案造價控制

對室內(nèi)外精裝修、廚房、洗衣房、游泳池等尚未設計或需要深化設計的，乙方應在設計方案階段提出設計造價控制標準，在設計方案階段配合甲方與設計方進行研討以合理控制造價。

3.7、其他服務

為酒店項目在政府部門進行設計、監(jiān)理、施工單位招標備案，履行招投標手續(xù)，乙方根據(jù)招投標備案要求和甲方要求編制上述招標文件。

4.1、投資估算質(zhì)量標準要求

參照《建設項目投資估算編審規(guī)程》(ceca/gc1__20xx)、施工圖紙和甲方要求，乙方應按約定時間完成投資估算報告。要求土建、裝修、機電、配套等項目內(nèi)容投資估算符合五星級酒店標準，材料、設備、系統(tǒng)配置等建議明確。編制過程中與甲方、設計單位、甲方委托機電顧問公司進行定期研討，以確保投資估算的質(zhì)量，并據(jù)此進行項目投資控制。

4.2、招標文件質(zhì)量標準要求

招標文件中技術要求、施工管理要求、經(jīng)濟要求、工期要求等編制內(nèi)容，要求條理清晰、文字描述準確，符合招投標法律規(guī)定，避免出現(xiàn)法律糾紛。

4.3、合同文件質(zhì)量標準要求

合同文件體系完整，技術條款、經(jīng)濟條款、管理條款、工期要求、質(zhì)量要求、成品保護、安全管理、付款方式、違約條款等內(nèi)容描述準確，避免出現(xiàn)經(jīng)濟糾紛，切實保護甲方合同權(quán)益。甲方與總承包施工單位簽訂的《北京青龍湖國際會展酒店施工總承包協(xié)議書》中對分包單位施工管理、總包管理費等事項均進行了詳細約定，乙方應充分閱讀、了解、熟知上述協(xié)議內(nèi)容，并將相關內(nèi)容和約定與上述合同文件體系相結(jié)合。

4.4、施工圖預算質(zhì)量標準要求

參照《建設項目施工圖預算編審規(guī)程》(ceca/gc 5__20xx)和甲方的要求，編制施工圖預算，特別是材料、設備單價、人工費單價等要求準確。甲方與總承包施工單位簽訂的《北京青龍湖國際會展酒店施工總承包協(xié)議書》中各項計價費用的確定要嚴格進行現(xiàn)場確認、審核和控制。

4.5、工程量清單質(zhì)量標準要求

根據(jù)工程量編制規(guī)范、北京市建筑工程預算定額和甲方要求，編制工程量清單或模擬清單。工程量清單中內(nèi)容齊全，工程量計算準確、工程項目特征描述清晰。根據(jù)酒店項目建設特點，在項目實施過程中設計變更較多，對此乙方充分理解，在工程量計算過程中重復計量較多，乙方特此承諾設計變更引起的重復計量工作不再另行收取費用。

4.6、標底編制質(zhì)量標準要求

在招投標文件編制后，乙方在招投標回標前向甲方提供招標工程標底，作為甲方選擇施工單位和確定價格的依據(jù)。因此，要求乙方編制的標底符合市場價格水平，特別是主要材料設備、人工費、措施費等。

4.7、造價過程控制質(zhì)量標準要求

施工過程中影響價格的變化因素均要形成確認文件，包括甲方、施工單位、設計單位、監(jiān)理單位等均要聯(lián)合確認(轉(zhuǎn)簽手續(xù)由甲方負責)，乙方根據(jù)甲方的書面資料提供自己的獨立意見供甲方參考以控制過程造價。

4.8、竣工結(jié)算質(zhì)量標準要求

竣工結(jié)算應按專業(yè)分單位形成完整的竣工結(jié)算報告，乙方對報告的準確性、真實性、完整性承擔經(jīng)濟、法律責任。

4.9、招標文件和合同的確定

為規(guī)范招投標和合同管理，提高工作效率，甲乙雙方應對乙方提供的標準文件進行充分討論，形成標準。該應根據(jù)工程特點如專業(yè)分包(土建、裝修、機電)、材料設備采購、酒店物品采購等分別編制討論。

4.10、各主要材料設備供應商的名錄

根據(jù)施工圖紙和甲方要求，乙方應編制各主要材料設備供應商名錄，如電梯、空調(diào)、智能化、精裝材料、管線等。要求該供應商盡量在北京周邊地區(qū)，每項材料設備列出3至5家供應商，該供應商提供的材料設備應近五年內(nèi)在北京五星級酒店、高檔寫字樓、大型公共建筑內(nèi)均有使用，供應廠商產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、工藝有先進性、廠家具備一定規(guī)模，屬于同行業(yè)一流企業(yè)。上述工作應在20xx年2月8日前全部完成。

酒店項目計劃于20xx年12月30日前竣工驗收交付使用，除甲方調(diào)整招投標進度外，乙方提供的全過程造價咨詢服務應滿足上述招標、施工、竣工計劃要求。

5.1、綜合計劃的實施

乙方已充分了解甲方內(nèi)部編制的綜合計劃內(nèi)容，對綜合計劃中涉及本合同約定中乙方提供的服務內(nèi)容，乙方將采取有效措施予以實現(xiàn)，確保綜合計劃的實施。在綜合計劃實施過程中，甲乙雙方要共同努力及時協(xié)商，計劃時間可能有局部調(diào)整，但綜合計劃的總體目標必須確保實現(xiàn)。

5.2、咨詢服務工作組織及保證措施

針對酒店項目招標內(nèi)容繁多、工作量大、時間緊等特點，乙方有充分準備，將安排足夠的人力、物力予以支撐，自本合同簽訂之日起至20xx年5月30日期間將安排不少于15人的專業(yè)團隊專職從事本項目造價咨詢服務工作，公司領導親自掛帥，土建、機電專業(yè)負責人業(yè)務管理水平符合要求，專業(yè)技術人員精干。乙方特此承諾從管理和人員組織上確保按時保質(zhì)完成本合同約定的服務內(nèi)容。

6.1、本合同服務期限：本合同簽訂之日起至本合同約定的服務內(nèi)容全部完成之日止。

6.2、本合同項下造價咨詢服務費用為：本合同全過程造價咨詢服務費用按建筑面積85647平方米和每平米 元進行測算為 元，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商最終確定本項目咨詢服務費用固定總額(即本合同總價)為 整。

6.3、乙方咨詢服務費用組成明細如下：

項目名稱 投資估算編制 招標文件及合同編制 招標工程量清單編制 定額預算編制 清單預算編制 鋼筋精確算量 工程實施階段造價控制 分階段結(jié)算及竣工結(jié)算 招標備案文件編制 其他 合計

7.1本合同簽訂之日起十日內(nèi)支付合同總價的5%作為預付款;

7.2酒店項目完成總承包協(xié)議約定正負零，并乙方完成本協(xié)議約定的咨詢服務內(nèi)容，甲方向乙方支付造價咨詢服務費總額的10%;

7.3酒店項目主體結(jié)構(gòu)施工圖預算完成，并乙方完成本協(xié)議約定的其他咨詢服務內(nèi)容，甲取費項目基數(shù)(萬元) 建筑安裝工程 建筑安裝工程 建筑安裝工程 主體結(jié)構(gòu)工程 建筑安裝工程 鋼筋總量 建筑安裝工程(控制) 建筑安裝工程 政府招標備案 建筑安裝工程 費率 服務費(萬元) 按費率一欄計算的服務費用與服務費一欄約定的金額有沖突以服務費一欄金額為準。稅金等相關費用均已包含。 備注方向乙方支付造價咨詢服務費總額的20%;

7.4酒店項目完成總承包協(xié)議約定主體結(jié)構(gòu)封頂，并乙方完成本協(xié)議約定的咨詢服務內(nèi)容，甲方向乙方支付造價咨詢服務費總額的25%;

7.5酒店項目竣工驗收，并乙方完成本協(xié)議約定的咨詢服務內(nèi)容，甲方向乙方支付造價咨詢服務費總額的15%;

7.6乙方完成酒店項目內(nèi)部竣工結(jié)算報告，甲方向乙方支付造價咨詢服務費總額的10%;

7.7酒店項目竣工驗收后三個月，并乙方配合甲方與施工單位完成相應竣工結(jié)算，甲方向乙方支付造價咨詢服務費總額的8%;

7.8酒店項目竣工驗收后六個月，并乙方配合甲方與施工單位完成全部竣工結(jié)算，甲方向乙方支付造價咨詢服務費總額的7%;甲方在付款前7日內(nèi)，乙方向甲方提供合法的稅務發(fā)票。

8.1甲方對本合同履行中的重大問題享有決定權(quán)。

8.2甲方提供造價咨詢服務所需的設計圖紙、總承包施工協(xié)議、綜合計劃等相關資料。

8.3監(jiān)督乙方的工作進度和質(zhì)量，審查乙方提供的咨詢成果。乙方未按合同約定執(zhí)行，或咨詢成果質(zhì)量達不到約定標準，甲方有權(quán)要求乙方進行整改。

8.4甲方有權(quán)查閱、使用乙方的各階段的造價咨詢服務成果。甲方有權(quán)對乙方的造價咨詢服務成果提出質(zhì)疑，并要求其給予解答。

8.5乙方人員不能滿足咨詢服務的進度和質(zhì)量要求時，甲方有權(quán)要求乙方增加人員;有權(quán)要求乙方咨詢服務人員參與工程現(xiàn)場計量，乙方應積極配合。

8.6甲方應及時將相關資料和具體要求移交和通知乙方。

8.8甲方按照合同約定按時向乙方支付費用。

8.9采取保密措施遵守保密約定。

9.1 有權(quán)要求甲方提供完成咨詢服務工作所必須的各種資料、圖紙、紀要等文件。

9.2 有權(quán)要求甲方按照約定協(xié)調(diào)乙方與施工承包商、設計方、監(jiān)理方以及甲方內(nèi)部各部門的工作關系。

9.3 乙方按合同約定完成甲方委托的造價咨詢服務工作，保證服務質(zhì)量。

9.4 乙方在造價咨詢服務過程中遇有疑問，應及時以書面形式與甲方人員溝通，因擅自理解造成的后果由乙方承擔。

9.5 乙方應為本合同的履行組織造價咨詢團隊，配備全職造價咨詢?nèi)藛T(造價咨詢團隊詳見附件)。

9.6 乙方授權(quán)本項目總負責人處理與本工程項目有關的業(yè)務，代表乙方簽署相關文件。

9.7 乙方應認真清點并保管好甲方提供的造價資料。

9.8 乙方對提供的咨詢成果(包括書面及電子文件)的真實性、準確性、合理性、合法性負責，且做到文本資料條理清晰。所有重要文件，諸如成本預算、招標報告書、工程量清單、分期結(jié)算單和最終結(jié)算書均由乙方總負責人審閱確認。

9.9 對甲方提出有關造價咨詢服務成果疑問，有義務給予甲方及時、細致、合理的解答。

9.10遵守協(xié)議之保密要求，并采取相應的保密措施以防泄露造價咨詢服務成果。如標底泄露給第三方，乙方承擔相應的經(jīng)濟、法律責任。

10.1、本合同自簽訂之日起，甲乙雙方應認真履行。

10.2、甲方應按合同約定支付造價咨詢服務費用，未按時支付造價咨詢服務費用的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。

10.3、乙方應按合同約定完成各項造價咨詢服務，造價咨詢服務完成時間和造價咨詢服務質(zhì)量未達到本合同約定的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償由此給甲方造成的經(jīng)濟損失，賠償金額不超過造價咨詢服務費總額的50%。

10.4、乙方應嚴格遵守協(xié)議之保密要求，并采取相應的保密措施以防泄露造價咨詢服務成果。乙方如未遵守保密義務，擅自向第三方透露與本委托業(yè)務有關的信息，則視為乙方違約，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償由此給甲方造成的經(jīng)濟損失。

11.1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

11.2、本合同于20xx年1月16日在北京市豐臺區(qū)簽署。在本合同履行過程中，雙方出現(xiàn)爭議應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的雙方均可向本工程所在地人民法院提起訴訟。

11.3、除本合同約定外，《建設項目全過程造價咨詢規(guī)程》(ceca/gc 4__20xx)等國家及行業(yè)造價咨詢相關法規(guī)、規(guī)定視為本合同的組成部分。

11.4、甲方與總承包施工單位簽訂的《北京青龍湖國際會展酒店施工總承包協(xié)議書》、施工設計圖紙和甲方造價咨詢服務要求視為本合同組成部分。

11.5、甲方制定的《北京青龍湖國際會展酒店項目綜合計劃》視為本合同組成部分。

11.6、合同附件：

a. 《北京青龍湖國際會展酒店項目招標計劃表》

b. 《20xx年春節(jié)前招標計劃表》

c. 《乙方咨詢服務團隊》

d. 甲方營業(yè)執(zhí)照復印件

e. 乙方營業(yè)執(zhí)照及造價咨詢資質(zhì)文件復印件

甲方：

乙方：

簽署日期：

工程合同書 工地承包工程合同書篇五

建設單位： (簡稱甲方)

施工單位： (簡稱乙方)

按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

1、 工程名稱：泉州市商貿(mào)學校運動場及三期圍墻工程

2、 工程地點：泉州市商貿(mào)學校

3、 工程內(nèi)容：泉州市商貿(mào)學校運動場及三期圍墻工程。

4、 承包范圍：根據(jù)甲方提供的設計文件(包括設計圖紙、會議紀要及更改通知等)的建筑安裝工程。

1、本工程的承包形式：包工包料。

2、工程造價：

⑴、泉州市商貿(mào)學校運動場工程計人民幣

⑵、泉州市商貿(mào)學校三期圍墻工程計人民幣

⑶、以上兩項工程合計人民幣

1、工程增加項目結(jié)算形式： 根據(jù)甲方提供更改通知、甲方簽證等設計文件進行按實結(jié)算，材料按20xx年6月份信息價調(diào)整，費率及勞保按有關規(guī)定計取。

2、付款方式：三期圍墻工程項目按當月完成的工程量的90%拔付工程進度款，工程竣工后付至總計的95%，工程竣工驗收合格后半個月內(nèi)付清全部款項;運動場工程項目待竣工驗收合格后半個月內(nèi)付清全部款項。

3、資金開戶銀行：

甲方開戶銀行： 帳號：

乙方開戶銀行： 帳號：

1、三期圍墻工程項目總工期為 45 天，于二○○二年 月 日開工至二○○二年 月 日竣工;運動場工程項目總工期為60 天，于二○○二年 月 日開工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延誤，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后順延。

2、工程開工前，甲方應組織設計單位、施工單位和有關部門進行圖紙會審，乙方應提供本工程的負責人及現(xiàn)場施工員名單。

3、工程竣工后，乙方應提前五天通知甲方，甲方應在五天內(nèi)組織有關人員進行驗收。

4、乙方應切實做好各項施工的安全措施，確保工程施工安全，接受甲方的安全檢查和監(jiān)督。在施工中如屬乙方原因造成的安全 事故均由乙方負責。

1、在施工中乙方必須嚴格按設計施工圖紙及說明進行施工，嚴格執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準，根據(jù)雙方協(xié)定工程質(zhì)量評定等級達到(合格)。乙方必須切實建立有效的工程保證機構(gòu)和采取有效的保證質(zhì)量措施。

2、乙方施工時定期進行質(zhì)量檢查，精心施工嚴把質(zhì)量關，工程中不得使用不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品材料，否則應返工，費用及工期延誤由乙方負責。

1、甲方應負責：

(1)甲方派 為住工地代表，依照施工圖紙和施工驗收規(guī)范對施工質(zhì)量、配合乙方進行檢查或抽檢，對不合格的項目或未按圖紙施工的項目，有權(quán)拒絕驗收簽證。

(2)甲方負責設計單位解決在施工中出現(xiàn)的圖紙中存在的問題。

(3)施工前應做施工現(xiàn)場的三平一通，提供設計標高。

(4)組織有關單位進行圖紙會審，及時辦好紀要，按規(guī)定提供乙方設計圖紙四份。

(5)對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、隱蔽工程驗收簽證。

(6)及時審定工程進度，按時拔付工程款，確保工程進度。

2、乙方應負責：

(1)乙方派 為本工程的負責人。

(2)組織工地進行質(zhì)量檢查評定，負責技術簽證，按時向甲方報送每月質(zhì)量檢查評定表。

(3)確保施工有計劃進行。

(4)確保工程進度按簽訂工期內(nèi)完成，每月底應將下月施工進度計劃表報送甲方。

(5)認真做好隱蔽工程，在隱蔽前，施工單位應具備原材料的產(chǎn)品出廠合格證及檢驗合格證。隱蔽工程在隱蔽前一天，乙方應通知甲方及質(zhì)檢部門進行檢查，必須簽證后方可隱蔽，乙方不得私自隱蔽。若甲方接到通知后二天之內(nèi)未到現(xiàn)場檢驗，乙方可自行復檢，并做好記錄，方可隱蔽，并及時辦理補簽證手續(xù)。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同書 工地承包工程合同書篇六

保函編號：（工投字）第號

（招標人）：

鑒于（以下簡稱投標人）參加項目投標，應投標人申請，我方愿就投標人履行招標文件約定的義務以保證的方式向貴方提供如下保證：

一、保證范圍及方式：保證金額為人民幣（大寫）____________元。

本保證人在投標人發(fā)生以下情形時承擔連帶保證責任：

1、投標人在招標文件規(guī)定的投標有效期內(nèi)即年月日后至年月日前未經(jīng)貴方許可撤回投標文件；

2、投標人中標后未在招標文件規(guī)定的時間內(nèi)與貴方簽訂《建設工程施工合同》。

3、投標人中標后不能按照招標文件的規(guī)定提供履約保證。

如果投標人未中標，本保證人在貴方確定投標人未中標時即解除保證責任。

二、保證人可以選擇以下方式承擔保證責任（以選擇項為準，在選項前的括號內(nèi)填寫“y”表示選擇項，填寫“n”表示非選擇項）：

（）1、代投標人向貴方支付投標保證金元；

（）2、如果招標人選擇次低標中標，本保證人向招標人支付中標價與次低標價之間的差額，但支付金額不超過本保證函第一條約定的保證范圍，即不超過________元；

（）3、如果貴方選擇重新招標，保證人向貴方支付重新招標的費用，但支付金額不超過本保證函第一條約定的保證范圍，即不超過________元。

三、保證期間：保證期間為自本保函簽發(fā)之日起至招標文件規(guī)定的投標有效期屆滿后日，即至年月日止。

四、代償時間：本保證人在收到貴方書面索賠通知后日內(nèi)，按照本保證函的承諾承擔保證責任。索賠通知應寫明要求索賠的金額，并附有說明投標人違約造成貴方損失情況的證明材料。

五、保函生效：自本保證人簽字或蓋章之日起生效。

六、免責條款

1、如貴方未經(jīng)保證人同意修改招標文件，致使投標人不能履行義務，本保證人不承擔保證責任。

2、依照法律規(guī)定或你方與投標人的另行約定，免除投標人部分或全部義務的，我方亦免除其相應的保證責任；

3、因政府的政策或命令，導致投標人不能履行義務的。

七、爭議的解決：如因上述擔保發(fā)生糾紛，由貴我雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為法院（也可以選擇通過仲裁程序解決）。

八、附則：本保函一式兩份，招標人和保證人各執(zhí)一份。

保證人：

法定代表人（或授權(quán)代理人）：

年月日

工程合同書 工地承包工程合同書篇七

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承擔荔波漳江風景名勝區(qū)大七孔碼頭維修工程項目施工任務，甲乙雙方本著分工協(xié)作，相互合作的原則，為確保工程質(zhì)量和按期完成施工任務，經(jīng)雙方共同協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結(jié)合本工程具體情況，簽訂以下合同條款：

一、工程名稱：大七孔碼頭維修工程

二、工程地點：大七孔碼頭

三、承包方式：包工包料

四、建設規(guī)模：石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。

五、工程總造價：伍萬陸仟壹佰貳拾元(56，120.00元)整。

六、開工時間：201 年 月 日

七、竣工時間：201 年 月 日，工期為 天，如有新的要求變更及遇不可抗力的因素，工期可以延順。

八、工程質(zhì)量要求及責任

甲方責任：甲方負責辦理工程施工所需的各種手續(xù)，協(xié)調(diào)處理相關事宜，確保工程項目順利開展。

乙方責任：

1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設方案及有關工程建設規(guī)范的規(guī)定進行施工，并無條件地接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督管理。

2、乙方必須做好環(huán)境保護和施工場地的衛(wèi)生管理。在施工過程中，必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理，并保護周圍環(huán)境林木植被，不得隨意破壞。

3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未驗收前要保證建設工程的保護工作，不能發(fā)生損壞，造成的后果由乙方承擔。

九、安全管理：乙方必須加強施工安全，如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當和技術問題造成直接或間接的經(jīng)濟損失，由乙方全部承擔。

十、竣工驗收：工程竣工后，乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關材料，甲方應按乙方通知時間及時組織相關人員進行驗收，并出具驗收結(jié)論。

十一、付款方式：甲方視乙方工程進度，分期付款，待驗收合格后，乙方出具稅務票據(jù)一次性結(jié)算工程款。

十二、保質(zhì)期限：工程竣工驗收后，保修一年。

十三、以上條款未盡事宜，雙方可以協(xié)商解決。

十四、本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同書 工地承包工程合同書篇八

（合同編號： ）

建井單位（以下簡稱甲方）：

施工單位（以下簡稱乙方）：

甲方委托乙方在 地內(nèi)鉆井眼，要求深度為米，井管外徑0.38-0.50米，每米單價為 元（生活費 元在外）計算辦法按實際下管深度計算。經(jīng)雙方協(xié)商。簽訂合同如下：

一、鉆井工程為大包形式：內(nèi)容包括運輸、鉆井、下管（甲方人力協(xié)助）、建井材料（井管、棕片、竹子、鐵絲、蓮花寺米石等）。

二、施工前甲方應需把水、電供到施工現(xiàn)場，不得誤工，若造成誤工24小時以上，按臺班220元/臺班收費。

三、施工現(xiàn)場約計0.8畝，運輸?shù)缆返日嫉貞撚枰灾该鳎曳讲怀袚嫉刭r償費用。

四、甲方要保證施工用水滿足，并協(xié)助乙方看管機具。

五、乙方應該克服一切困難，完成甲方要求的深度保證井壁上下垂直，提高成井質(zhì)量。

六、若乙方在鉆進過程中，遇到井孔含水層達不到要求時，

雙方可另行研究方案，甲方要支付乙方總鉆井費用的 （指廢井）。若需加深鉆井深度，甲方應另行支付加深鉆井費用。每米以 元計算。

七、鉆井施工中水電費用由甲方承擔。

鉆井過程中若發(fā)生意外事故，應分清事故責任，由事故責任方承擔事故費用。

八、甲方要給乙方提供必要的食宿方便。

九、成井后，抽水由甲方提供水泵抽水，乙方協(xié)助。

十、付款方法：雙方在簽訂合同后，甲方應先付給乙方鉆井費用80%計 元，作為材料運輸、鉆井等費用。

十一、鉆井竣工后，雙方簽字進行交接，甲方應如約支付乙方剩余鉆井費用，不得以任何理由拖延或拒付，否則，甲方除支付乙方壹萬元違約金及所欠余款外，仍應按日按所欠余款標的額2%的比例向乙方支付滯納金。

十二、本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本合同的合法組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十三、本合同在履行過程中引起的或與本合同有關的任何爭議由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交渭南仲裁委員會仲裁。

此合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起即生效，具有同等法律效力。

以上各條，雙方共同遵守。

甲方（代表）： 乙方（代表）：

（簽章） （簽章）

二0xx 年月日

工程合同書 工地承包工程合同書篇九

地 址：

地 址：

茲有 工程，經(jīng)過投標、議標、決定由乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。

第一條：工程地點

第二條：工程內(nèi)容

第三條：承包方式

第四條：工程價款及調(diào)整

2.發(fā)生以下情況之一經(jīng)雙方協(xié)商同意后可做調(diào)整：

(1)甲方代表確認的工程量增減;

(2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商;

(3)工程造價管理部門公布的價格調(diào)整;

(4)甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失;

(5)合同條款以外得其他增減或調(diào)整;

1.雙方商定總工期為 天。

開工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

2. 如遇下列情況，經(jīng)甲方代表簽證后，工程可以順延。

(1) 甲方不能按合同約定提供開工條件，

(2) 工程量變化和設計變更;

(3) 非乙方原因得氣超過4個小時以上時;停水停電停

(4) 工程款未按時支付;

(5) 不可抗力(如地震臺風火災等)

3.由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。

4.乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款 元，反之每提前一天獎勵 元。但獎罰累計不超過總造價得2%。

第七條：工程質(zhì)量要求：

第八條：材料設備：

第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任

(1)進場前 天內(nèi)，甲方必須將施工現(xiàn)場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地，并在乙方進場前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關手續(xù);

(2)負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求;

(3)按時支付工程款項;

(4)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場內(nèi)各交叉作業(yè)施工單位之間的關系及施工次序，保證乙方順利施工;

(5)組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底;

(6)組織施工現(xiàn)場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作;

(7)負責本工程涉及有關部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作;

(8)組織工程竣工驗收工作。

(1)做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況;

(2)做好施工安全防范措施，確保施工安全;

(3)負責做好材料、設備的采購和保管工作;

(4)遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方代表同意，需辦理有關手續(xù)的，由甲方承擔由此發(fā)生的費用，因乙方責任造成的罰款除外;

(5)參加工程竣工驗收工作。

保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。本工程保修期為 個月。

1. 因政策調(diào)整，人力不可抗力及甲.乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏?緩建，是合同不宜繼續(xù)履行，雙方應簽訂工程停緩建協(xié)議。

2. 工程停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。

3. 已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。

1. 如甲方要求變更工程內(nèi)容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證(為合同附件)工程竣工驗收后按實際工程量結(jié)算，否則乙方有權(quán)拒絕設計和施工。

2. 工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否則因此引起的.法律糾紛由甲方負責全部責任。

第十三條：合同生效與終止

本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結(jié)算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號： 帳 號 ：

甲方蓋章： 乙方蓋章：

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日

_________年_________月_________日，_________(簡稱甲方)，與_________(簡稱乙方)，簽訂安裝主機的項目合同。

1、安裝工程名稱：_________。

2、工程地點：_________。

3、工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。

4、完工期限：本安裝工程將配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天內(nèi)，完成安裝工程，其中包括_________主機試驗運行。

5、安裝工程總價格：_________美元整。

6、安裝工程付款進度：

第1期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價15%，即_________美元整;

第2期：甲方在a港口造船工程開始時，付給乙方工程總價15%，即_________美元整;

第3期：在安裝管路時，甲方付給乙方工程總價10%，即_________美元整;

第4期：在主機的主要設備運抵工地時，甲方付給乙方工程總價的40%，即_________美元整;

第5期：在安裝工程完畢時，甲方付給乙方工程總價的10%，即_________美元整;

第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即_________美元整。

7、違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的1%計算，即_________美元整。

8、增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。

9、監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。

10、工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。

11、工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10 條規(guī)定結(jié)束。

12、工程保證：除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲猓曳綉诩追津炇蘸蟊ＷC工程質(zhì)量良好一(1)年。

13、附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。

14、附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。

15、合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。

16、附加條款：主機的保養(yǎng)--乙方應在甲方驗收后，提供免費及定期對_________主機保養(yǎng)服務一(1)年，每六(6)個月派員一次維護正常運行。

本合同按雙方所簽日期生效。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

地址 _____ 郵編 _____

tel ______， fa_ ______ 機構(gòu)名稱：____

民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染

委托檢測合同書

工程名稱：

委 托 方： (甲方)

檢 測 方： (乙方)

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

**

地址 _____ 郵編 _____

tel ______， fa_ ______

本合同簽約各方就本合同書中所描述的技術服務內(nèi)容、工作條件、費用支付、驗收標準、違約責任以及與之相關的技術和法律問題經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上根據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，達成如下協(xié)議，由簽約各方共同遵守。

1. 工程名稱：

2. 工程地址：

3. 設計單位：

4. 建設單位：

5. 施工單位：

6. 監(jiān)理單位：

工程類別 □ i類 □ ii類

房間總數(shù) 間

(在□處劃“√”代表選擇，不選擇項應劃“/”鎖定。)

□ i類 □ ii類

機構(gòu)名稱：____

注：檢測數(shù)量不得少于相關標準規(guī)范規(guī)定的最低檢測數(shù)量要求。

1.檢測費：= σ實際檢測數(shù)量_單價

(大寫)：

(小寫)￥ 。

2.支付方式：

□a.一次性支付。支付時間：

□b.分期支付。

①本合同書生效后 日內(nèi)，甲方即向乙方預付總金額的 %，

地址 _____ 郵編 _____

tel ______， fa_ ______ 機構(gòu)名稱：____

計(大寫) 拾 萬 千 百 拾 元，￥ 2乙方向甲方提供正式檢測報告時，甲方即向乙方結(jié)清所余款○項，

計(大寫) 拾 萬 千 百 拾 元，￥

1、甲方

(1)甲方應如實向乙方以書面形式提供與公章相符的委托單位全稱;與圖紙相符的工程名稱、建筑面積、層數(shù)、結(jié)構(gòu)類型、委托人姓名。

(2)甲方應依據(jù)各種材料相應規(guī)范、標準，提供相應信息，信息必須準確無誤，以便乙方出具相應報告。

(3)委托應提供符合要求的現(xiàn)場采用條件。

(4)委托時應提出明確的檢測依據(jù)和檢測項目(參數(shù))。

(5)因甲方委托信息錯誤而導致乙方出具錯誤的報告，甲方承擔相應的檢測費。

(6)保證檢測費用按合同要求及時支付。

(7)甲方不得向乙方提出任何影響檢測結(jié)果公正性、準確性的不合理要求。

(8) 若不按合同約定完成上述工作時，應承擔由此引起的一切損失。

2、乙方

(1)乙方根據(jù)甲方提供的工程名稱、委托單位、委托人等信息根據(jù)不同樣品，不同規(guī)范、標準，出具相關檢測報告。

(2)檢測時限在規(guī)范、標準中有規(guī)定的，乙方本著以規(guī)范、標準規(guī)定的時限為原則，安排采樣、檢測。

地址 _____ 郵編 _____

tel ______， fa_ ______

(3)乙方獨立地實施符合國家標準的檢測，并依據(jù)相應的標準規(guī)范對檢測結(jié)果進行客觀、公正、科學、準確的判定。

(4)乙方出具的檢測報告必須符合國家規(guī)范要求，各類資質(zhì)印章齊全，檢測人、審核人、授權(quán)簽字人均應簽字，否則報告無效。

(5)乙方保證在規(guī)定期限內(nèi)完成檢測并出具相應的檢測報告，同時收取檢測費。

(6)若不按合同約定完成上述工作時，應承擔由此引起的一切損失。

1. 保密范圍

2. 保密期限

提交報告時間： ;檢測報告一式 3 份。

甲、乙雙方任何一方違反本合同的約定，按以下方式承擔違約金 □a.違約方支付 元違約金給另一方。

□b.違約方按合同總金額的 %支付違約金給另一方。

1、本合同在履行過程中發(fā)生糾紛時由甲、乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決不成，可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

2、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與合同具有同等效力。

3、本合同書一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力。 4 、合同經(jīng)雙方共同蓋章后生效，雙方履行完合同規(guī)定的義務后，本合同即行終止。

地址 _____ 郵編 _____ tel ______， fa_ ______ 機構(gòu)名稱：____

工程合同書 工地承包工程合同書篇十

＿＿＿＿＿＿（以下簡稱"客戶"）與＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱"工程咨詢單位"）經(jīng)過雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

一、客戶委托工程咨詢單位提供＿＿＿＿＿（列明委托服務內(nèi)容）咨詢服務，并已接受工程咨詢單位為履行該服務所提出的建議書和其他報價等文件。

二、本協(xié)議中的詞語與所屬的服務協(xié)議書條件及有關附件同義。

三、下列文件均為本協(xié)議書的組成部分：

①委托函或中標函：

②工程咨詢服務協(xié)議書通用條件；

③工程咨詢服務協(xié)議書專用條件；

④附件，即 附件a＿＿＿委托工程咨詢服務范圍； 附件b＿＿＿＿＿客戶提供的職員、設備、 設施和其他人員的服務； 附件c＿＿＿＿＿報酬和支付；

⑤在實施過程中共同簽署的補充和修正文件。

四、鑒于客戶按下文規(guī)定向工程咨詢單位的各項支付，工程咨詢單位承諾按照本協(xié)議書的規(guī)定，承擔附件ａ中議定范圍內(nèi)的咨詢服務。

五、鑒于工程咨詢單位按上文規(guī)定履行咨詢服務，客戶承諾按照本協(xié)議書規(guī)定的期限、方式、幣種，向工程咨詢單位支付協(xié)議規(guī)定應支付的款項，作為履行服務的報酬。

六、凡因本協(xié)議或與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成的，提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁，仲裁地點在深圳或其他城市，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

七、本協(xié)議書正本一式兩份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)一份。副本＿＿＿份，雙方各執(zhí)＿＿＿份。 本協(xié)議書經(jīng)雙方代表簽字并加蓋單位公章后生效。

客 戶：（簽章） 工程咨詢單位：（簽章）

法定代表人：（簽章） 法定代表人：（簽章）

地 址： 地 址：

授權(quán)代表（簽字）： 授權(quán)代表（簽字）：

開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

帳 號： 帳 號：

郵 編： 郵 編：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

電 子 信 箱： 電 子 信 箱：

年 月 日簽于

------------

一、委托人委托咨詢?nèi)藶橐韵马椖刻峁┙ㄔO工程造價咨詢服務：

1、項目名稱：

2、服務類別：

二、本合同的措詞和用語與所屬建設工程造價咨詢合同條件及有關附件同義。

三、下列文件均為本合同的組成部分：

1、建設工程造價咨詢合同標準條件;

2、建設工程造價咨詢合同專用條件;

3、建設工程造價咨詢合同執(zhí)行中共同簽署的補充與修正文件。

四、咨詢?nèi)送獍凑毡竞贤囊?guī)定，承擔本合同專用條件中議定范圍內(nèi)的建設工程造價咨詢業(yè)務。

五、委托人同意按照本合同規(guī)定的期限、方式、幣種、額度向咨詢?nèi)酥Ц冻杲稹?/p>

六、本合同的建設工程造價業(yè)務自年月日開始實施，至年月日終結(jié)。

七、本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)兩份。

委托人：(蓋章) 咨詢?nèi)耍?蓋章)

法定代表人：(簽字)法定代表人：(簽字)

委托代理人：(簽字)委托代理人：(簽字)

住所： 住所：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

郵政編碼： 郵政編碼：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

電子信箱： 電子信箱：

年月日 年月日

工程合同書 工地承包工程合同書篇十一

甲方(發(fā)包方)：________

乙方(承包方)：________

______年____月____日，甲方、乙方就________工程安裝的項目，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。

1.安裝工程名稱：____________。

2.工程地點：甲方_____。

3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。

4.完工期限：____________。

5.安裝工程總價格：____人民幣整。

6.安裝工程付款進度：

第1期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價15%，即____整;

第2期：甲方在_______工程開始時，付給乙方工程總價15%，即____整;

第3期：在安裝___________時，甲方付給乙方工程總價10%，即____整;

第4期：在安裝___________時，甲方付給乙方工程總價40%，即____整;

第5期：在安裝工程完畢時，甲方付給乙方工程總價的10%，即____整;

第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即____整。

7.違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的1%計算，即____整。

8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。

9.監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。

10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。

11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結(jié)束。

12.工程保證：除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲猓曳綉诩追津炇蘸蟊ＷC工程質(zhì)量良好1年。

13.附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。

14.附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。

附件包括：(1)圖樣;(2)估價單。

15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。

16.附加條款：___________應在甲方驗收后，提供免費及定期、每六個月派員一次維護正常運行。

本合同按雙方所簽日期生效。

甲方：________

時間：________

乙方：________

時間：________

工程合同書 工地承包工程合同書篇十二

甲方； 佛山市三水區(qū)建安建筑工程有限公司；

乙方； 四川省搗砼班

工程名稱；雍翠新城 28、29號樓

工程地址；佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)中心科技工業(yè)區(qū)b區(qū)

單項分包工程名稱；搗制砼

依據(jù)《勞力合同法》制定本合同。

乙方包工包料的形式，工具自備，伙食自理，工人進場后制訂花名冊，乙方自行辦理居住證及計生手續(xù)交甲方備案，

砼搗制按建筑每平方米30元單價計算，單價已包括工資、勞保、工具、車費、保險、工傷、病假、雨天誤工、管理費及其它費用。甲方不再另行補貼。

分項工程承包后由乙方自行組織施工，并按有關施工規(guī)范標準組織施工，積極配合甲方要求進行施工，自負盈虧 ，不得違法轉(zhuǎn)包，所有人員要聽指揮，服從管理，所有工人必須持證上崗，電線嚴禁亂拉亂接，嚴禁違章作業(yè)，嚴禁破壞安全設施。如有意破壞安全設施出現(xiàn)安全事故，由公安機關處理。

乙方在施工過程中必須嚴格按國家有關規(guī)范要求、工程質(zhì)量標準及當?shù)赜嘘P部門的要求進行施工，現(xiàn)場施工時由現(xiàn)場施工員驗收后，交監(jiān)理驗收，以區(qū)建委質(zhì)監(jiān)站驗收為準，有不合格的返工到合格為止，所有損失的材料由乙方負責。

從本合同生效后，工人進場之日算起，到 年 月 日止。

按工程進度的80%結(jié)算，余下的20%待工程初檢驗收合格后，10天內(nèi)一次性付清。

工人進場后必須進行三級安全教育，班長要做好班前安全教育工作，班長要督促工人注意安全，并做好安全防范工作，班長要督促工人遵守勞力紀律服管理人員的指揮，嚴禁違章作業(yè)，如有意破壞安全設施而造成他人發(fā)生安全事故的，必須承擔一切法律后果及經(jīng)濟損失，凡違章作業(yè)造成的安全事故，由違章者自已承擔，在施工過程中發(fā)現(xiàn)有不安全因素，要及時向施工員或質(zhì)安員報告。

1、安全職責；

本工程杜絕重大傷亡事故，班長負有對工人安全責任

2、傷亡事故控制指標；

無傷死亡事故，無重傷事故，月工傷率在0、3‰以內(nèi)，年工傷率在36‰以內(nèi)，月直接經(jīng)濟損失500元以下，年直接經(jīng)濟損失6000元以內(nèi)。

由于一方的過失，造成合同不能履行或不能完全履行時，由有過失的一方承擔違約責任，如雙方都有過失時根據(jù)實際情況，由雙方各自分別承擔相應的違約責任，協(xié)商不成時由法院判決。

甲方代表；

乙方代表；

年 月 日

工程合同書 工地承包工程合同書篇十三

甲方：內(nèi)蒙古xx建筑安裝工程有限公司

乙方：xxx，身份證號：

xxx，身份證號：

丙方：xxx，身份證號：

甲乙丙三方依據(jù)《合同法》的相關規(guī)定，在自愿、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經(jīng)過充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、本協(xié)議中的甲方系烏蘭察布市集寧區(qū)“xxx”b—33＃樓項目的施工單位，xx系“xxx”b—33＃樓的重包方，和內(nèi)蒙古xx建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方xxx和xxx系集寧區(qū)“xxx”b—33＃樓的勞務大清包，丙方系集寧區(qū)“xxx”b—33＃樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“xxx”b—33＃樓的勞務（大清包），丙方又從乙方處承包了木工勞務。

二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的“xxx”b—33＃樓2單元二、三、四、五層（均戶100平米）四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。

三、乙方承諾在20xx年7月6日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權(quán)將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款。

四、如果乙方在“xxx”b—33＃樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款叁拾萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔保關系解除。

五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款，丙方有權(quán)處置這套房屋，甲方無權(quán)收回該套房屋。

六、如果在“xxx”b—33＃樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋（“xxx”b—33＃樓2單元二、三、四、五層）私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權(quán)依法處置抵押物。

六：本協(xié)議的抵押物四套房屋（“xxx”b—33＃樓2單元二、三、四、五層）僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系，互不牽涉。

七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價款中扣除。

八、本協(xié)議一式三份，自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效，協(xié)議各方各執(zhí)一份。

甲方：

乙方： 丙方：

年月日

工程合同書 工地承包工程合同書篇十四

甲方：_____________（以下簡稱甲方）

乙方：_____________（以下簡稱乙方）

一、工程地址：_____________

二、工程名稱：_____________

三、承包工程范圍：廠房（六棟）、倉庫、職工住宿樓、職工食堂土建工程、室內(nèi)外裝修、水電工程、室內(nèi)外給排水、圍墻、場地、道路、綠化、亮化等所有建筑安裝工程。

四、甲方責任

1、工地現(xiàn)場確保“三通一平”

2、提供施工單位人員辦公、住宿場所。

3、應處理好周邊的社會關系，保證施工單位正常施工。如有鬧事者，甲方出面協(xié)調(diào)解決，如有發(fā)生誤工，甲方負全面責任并賠償乙方經(jīng)濟損失。

4、甲方需在簽訂工程施工合同后20天內(nèi)辦妥基本準建手續(xù)。

五、乙方責任

1、包工包料總承包該單位所有建筑安裝工程。

2、嚴格按照國家建筑法、國家現(xiàn)行規(guī)范、施工藍圖規(guī)定和要求進行施工。

3、乙方同意將70萬元信用金匯入甲方專用帳戶。

4、先期開工兩棟廠房，施工工期為80天。

六、雙方責任

1、乙方匯入甲方的信用金70萬，進入甲方帳戶，甲方開具收款收據(jù)，并蓋有財務專用章、法人章。

2、乙方施工兩棟廠房約2500平方米，施工完成二棟框架主體結(jié)構(gòu)后，甲方應將信用金70萬元的百分之五十返還乙方，并支付乙方銀行存款現(xiàn)行利息。二棟廠房主體完工后，甲方必須付清剩余的百分之五十信用金。

3、自施工第三棟起每完成一層框架，甲方支付乙方15萬元工程款。

4、安全責任由乙方自行負責。

七、結(jié)算方式

房屋建筑工程造價按每平方米610元結(jié)算（不包括內(nèi)裝修、墻地面磚，內(nèi)墻裝修和墻地面磚另外計費），其它輔屬工程按江西省20xx年版，建筑安裝、市政、園林等相關定額。料差：執(zhí)行上饒市定額站發(fā)布的信息價進行調(diào)整。工費調(diào)整執(zhí)行贛價[20xx]3號文件，全部輔屬工程按實際工程量結(jié)算。

八、付款方式

1、前面二棟開始裝修前，甲方應付乙方每層15萬元整

2、自開工第三棟起按每層15萬元支付。

3、所有工程完工后支付至工程款的80%。

4、驗收合格后，30個工作日付至95%。

5、5%的質(zhì)保金，1年后7個工作日結(jié)清。

6、以轉(zhuǎn)帳方式匯入乙方帳戶，建筑發(fā)票按人工費70萬元開出，其它不計稅金。

九、違約責任

1、該信用金在乙方全部匯入甲方帳號起，施工完成廠房二棟各二層框架結(jié)構(gòu)后，甲方應將信用金70萬元的百分之五十返還乙方，并支付乙方銀行存款現(xiàn)行利息。二棟廠房主體完工后，甲方必須付清剩余的百分之五十信用金。每逾期一天，則按信用金70萬10%的罰金付給乙方。

2、前面二棟裝修之前，甲方資金沒到位造成乙方誤工等損失，甲方應負一切責任并賠償乙方相關經(jīng)濟損失。

3、任何一方違約必須支付守約方標底金額按日千分之五違約賠償，并承擔相關違約損失賠償。

十、正式施工合同文本采用（建設工程施工合同）（gf-1999-0201）合同文本。

本協(xié)議有法律保障，具有中華人民共和國建筑法、經(jīng)濟合同法同等效力。如有一方違約，另一方有權(quán)追究法律責任。未盡事宜，甲、乙雙方后續(xù)補充。

本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。

甲方代表：_____________乙方代表：_____________

蓋章：_____________蓋章：_____________

日期：_____________日期：_____________

工程合同書 工地承包工程合同書篇十五

上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。

原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應視為雙方已結(jié)算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。

上訴人黃某上訴稱：

一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：

1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；

2、駁回被上訴人的訴訟請求；

3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。

被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。

本院對于原審認定的事實予以確認。

本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。

首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。

其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權(quán)利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。

至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。

本判決為終審判決。

工程合同書 工地承包工程合同書篇十六

委托方：_______________________________________________（以下簡稱甲方）

承攬方：_______________________________________________（以下簡稱乙方）

經(jīng)友好協(xié)商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業(yè)務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定如下協(xié)議，以供雙方共同遵守執(zhí)行。

一、主要要求：

（一）項目名稱：____________________________________________________

（二）安裝地點：_____________________________________________________

（三）其它內(nèi)容：_____________________________________________________

（四）預算總造價：__________________________________________________

（五）技術資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲______________________________________

二、制作期限：

本合同內(nèi)容從_____年____月____日設計制作開始到_____年____月____日之前完畢。

三、結(jié)算方式：

1．本合同簽定之日，甲方向乙方預付總造價___%為進場預付款，暨人民幣______元，余款___%在工程安裝結(jié)束后壹拾伍天內(nèi)按實際所量尺寸一次性結(jié)清，尾款___%作為質(zhì)量保證金半年后結(jié)清。

2．合同操作期間，合同外增加內(nèi)容，甲、乙雙方認可后，甲方應先支會增加部分款項的50%，余額50%在驗收合格后一次性付清。

四、施工、拆除與設計變更：

1．乙方根據(jù)要求組織制作，并達到合格標準。

2．施工過程中甲方應積極配合乙方現(xiàn)場的協(xié)調(diào)工作。

五、工程交驗與保修：

1．乙方在工程結(jié)束后通知甲方兩天內(nèi)驗收。如逾期不驗收，甲方使用的，則乙方做驗收合格通過。

2．驗收時，如發(fā)現(xiàn)甲方責任而造成的質(zhì)量問題，提出返工或補修意見時，乙方在規(guī)定期限內(nèi)完成，收取相應工本費。如乙方造成質(zhì)量問題，則由乙方免費更換。

3．工程保修期為1年（人為及不可抵拒的自然災害除外）。

六、工程負責人和工傷事故：

1、甲方委派 為駐現(xiàn)場負責人，并與乙方委派 的為現(xiàn)場負責人，共同履行本合同的各項規(guī)定。

2、乙方應教育工人，嚴格要求遵守操作規(guī)程，做好防火、防盜工作，并遵守工地現(xiàn)場的有關規(guī)定，在施工中發(fā)生工傷事故造成的損失，由乙方負責。

七、特別說明：

該項目現(xiàn)場如需要用電源應安排在離產(chǎn)品1米范圍內(nèi)。現(xiàn)場安裝定位及其他涉及安裝需要協(xié)調(diào)之事由甲方解決；

八、其他條款：

1．委托方在審定承辦設計內(nèi)容時，請仔細審核項目中的每一細節(jié)內(nèi)容，審定后簽字或認可說明，經(jīng)確認后發(fā)生差錯，由委托方承擔所有責任及全部內(nèi)容。

2．合同簽定后，如有單方面違約，全部責任將有違約方承擔。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應雙方共同協(xié)商一致后。另行簽約補充合同。

3．合同附件

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

九、爭議解決：

本合同執(zhí)行中，如發(fā)生爭議，雙方應盡力協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方都可向有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)，進行仲裁或向法院提起申訴。

1．合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。

2．本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

業(yè)務代表： 業(yè)務代表：

簽訂日期：年月日